J U S T E L     -     Législation consolidée
Fin Premier mot Dernier mot Préambule
Table des matières
Erratum Fin Version néerlandaise
 
belgiquelex . be     -     Banque Carrefour de la législation
Conseil d'Etat
ELI - Système de navigation par identifiant européen de la législation

Titre
8 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 septembre 2011 relatif à l'affichage et à l'avertissement prescrits pour les actes et travaux autorisés en matière d'urbanisme

Source :
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Publication : 21-09-2011 numéro :   2011031454 page : 60553   IMAGE
Dossier numéro : 2011-09-08/04
Entrée en vigueur : 01-10-2011

Table des matières Texte Début
CHAPITRE Ier. - Définitions
Art. 1
CHAPITRE II. - Obligation d'affichage
Art. 2-5
CHAPITRE III. - Obligation d'avertissement
Art. 6-8
ANNEXE (ERRATUM, voir M.B. 27-09-2011, p. 61067)
Art. N

Texte Table des matières Début
CHAPITRE Ier. - Définitions

  Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1° " CoBAT " : Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire.
  2° "travaux d'infrastructure : la création, la modification, la transformation et la suppression des voiries, ponts, tunnels, parkings sur le domaine public, voies ferrées, métro, ouvrages hydrauliques, égouts, canaux, ports, installations anti-bruit, ainsi que des conduites et installations de transport d'énergies, de matières premières et de télécommunications.

  CHAPITRE II. - Obligation d'affichage

  Art. 2. L'avis requis par l'article 194/2, alinéa 1er, du CoBAT est conforme au modèle d'affiche figurant à l'annexe au présent arrêté.

  Art. 3. L'avis mentionne le nom de la commune concernée, le type de permis délivré, la date de délivrance du permis et celle de son éventuelle prorogation ou reconduction, l'autorité délivrante, l'objet du permis, la durée prévue du chantier, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone auquel il est possible d'atteindre l'entrepreneur ou le responsable du chantier, ainsi que les horaires du chantier.

  Art. 4. L'avis est affiché au moins huit jours avant l'ouverture du chantier ou avant de poser les actes pour lesquels le permis a été délivré.

  Art. 5. § 1er. L'affiche est imprimée en noir sur papier blanc de format DIN A3. Elle est disposée de façon à pouvoir être lue aisément, à la limite du bien et de la voie publique contiguë, parallèlement à celle-ci et à une hauteur de 1,50 mètre, au besoin sur une palissade ou sur un panneau sur piquet. Elle est maintenue en parfait état de visibilité et de lisibilité durant toute la durée de l'affichage.
  § 2. Lorsqu'il s'agit d'un permis d'urbanisme relatif à des travaux d'infrastructure, l'avis doit être affiché de la même manière à deux endroits au moins sur la section de l'infrastructure concernée.
  Si les actes et travaux portent sur une section de plus de 100 mètres de long ou sur plusieurs sections différentes, cet affichage est requis, selon le cas, tous les 100 mètres ou sur chacune des sections.
  § 3. Lorsqu'il s'agit d'actes ou de travaux portant sur une superficie de plancher de plus de 1 000 m2, les mentions reprises dans l'annexe doivent, en outre, être reproduites en grands caractères sur un panneau d'au moins 4 m2.

  CHAPITRE III. - Obligation d'avertissement

  Art. 6. Dans l'avertissement visé à l'article 194/2, alinéa 3, du CoBAT, le titulaire du permis mentionne les informations suivantes :
  1° les références du permis : références du dossier, adresse du bien, date de délivrance du permis, autorité ayant délivré le permis;
  2° son nom ou sa raison sociale;
  3° la date de commencement des actes ou travaux;
  4° la date d'affichage de l'avis indiquant que le permis a été délivré;
  5° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entrepreneur ou du responsable du chantier.

  Art. 7. L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1992 relatif à l'affichage prescrit pour les actes et travaux autorisés en matière d'urbanisme est abrogé.

  Art. 8. Le Ministre qui a l'Urbanisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  
  Bruxelles, le 8 septembre 2011.
  Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
  Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,
  Ch. PICQUE

  ANNEXE (ERRATUM, voir M.B. 27-09-2011, p. 61067)

  Art. N. - Avis d'affichage
  Région de Bruxelles-Capitale
  Commune de . . . . .
  AVIS
  Application de l'article 194/2 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT).
  Permis d'urbanisme (1)
  Permis de lotir n° . . . . . (1)
  délivré le . . . . .
  à . . . . .
  par . . . . .
  prorogé le . . . . . (1)
  prorogation reconduite le . . . . . (1)
  OBJET DU PERMIS : . . . . .
  DUREE PREVUE DU CHANTIER :
  ENTREPRENEUR/RESPONSABLE DU CHANTIER :
  Nom : . . . . .
  Adresse : . . . . .
  N° de téléphone : . . . . .
  HORAIRES DU CHANTIER : . . . . .
  (1) Biffer la mention inutile.
  Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 septembre 2011 relatif à l'affichage et à l'avertissement prescrits pour les actes et travaux autorisés en matière d'urbanisme.
  
  Bruxelles, le 8 septembre 2011.
  Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
  Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,
  Ch. PICQUE

Préambule Texte Table des matières Début
   Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
   Vu l'article 194/2 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire;
   Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1992 relatif à l'affichage prescrit pour les actes et travaux autorisés en matière d'urbanisme;
   Vu l'avis 49.899/2/V du Conseil d'Etat donné le 19 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
   Considérant que les modifications proposées n'ont pas d'incidence notable sur le développement de la Région, l'avis de la Commission régionale de développement ne doit pas être sollicité conformément à l'article 7, alinéa 2 du Cobat;
   Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Aménagement du Territoire;
   Après délibération,
   Arrête :
Erratum Texte Début

IMAGE
2011031473
PUBLICATION :
2011-09-27
page : 61067

Erratum



Début Premier mot Dernier mot Préambule
Table des matières
Erratum Version néerlandaise